Определение Верховного Суда РФ от 03.02.2017 N 305-ЭС16-19778 по делу N А41-102416/2015 ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ от . N 305-ЭС16-19778 Судья Верховного Суда Российской Федерации Золотова Е.Н., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Завод котельного оборудования" (Московская область, заявитель) на решение Арбитражного суда Московской области от 26.04.2016, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2016 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.10.2016 по делу N А41-102416/2015 по иску общества с ограниченной ответственностью "Завод котельного оборудования" (Московская область, далее - общество) к федеральному казенному учреждению "Войсковая часть 52583" (Московская область, далее - учреждение) о признании недействительной сделки учреждения по одностороннему отказу от исполнения контракта и по встречному иску учреждения к обществу о взыскании 2 054 838 рублей 07 копеек (с учетом заявления об изменении исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Экспобанк" (Москва, далее - банк), федерального государственного унитарного предприятия "Дирекция единого заказчика" (Москва, далее - предприятие), установил: решением Арбитражного суда Московской области от 26.04.2016, оставленным без изменения постановлением 14.07.2016 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 19.10.2016, в удовлетворении первоначального иска отказано, встречное исковое заявление удовлетворено полностью. В кассационной жалобе, поданной в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, заявителем ставится вопрос об отмене принятых по делу судебных актов по мотиву существенных нарушений судами норм права. По смыслу части 1 статьи 291.1 , части 7 статьи 291.6 , статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Рассмотрев доводы заявителя, изложенные в кассационной жалобе, изучив судебные акты, судья не усматривает оснований для передачи кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Из судебных актов следует, что учреждением (заказчик) и обществом (подрядчик) в целях обеспечения государственных нужд при выполнении государственного оборонного заказа и в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ , Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее - Закон N 44) 18.06.2014 заключен государственный контракт N 31/14-К на выполнение работ по реконструкции котельной N 4 в 2014 году для нужд заказчика (далее - контракт). Срок выполнения работ устанавливался с 18.06.2014 по 15.10.2015. Исполнение обязательств по контракту обеспечивалось безотзывной банковской гарантией Банка на сумму 43 102 725 рублей. Ссылаясь на нарушение срока сдачи работ, учреждение уведомлением от 16.10.2015 N 11/10-6682 известило общество об одностороннем отказе от исполнения контракта, потребовав возвратить 36 221 416 рублей 33 копейки неосвоенного аванса, уплатить проценты за пользование коммерческим кредитом в сумме 4 926 651 рубль 03 копейки и выплатить штрафы, начисленные на основании пунктов 11.2 и 11.11 контракта. Банком исполнено требование учреждения о выплате денежных средств по банковской гарантии. Отказывая в удовлетворении первоначального иска, суд первой инстанции, руководствуясь статьями 309 , 310 , 450.1 , 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходил из доказанности фактов нарушений подрядчиком срока выполнения работ по контракту и требований об их качестве, и наличия у заказчика права на односторонний отказ от исполнения контракта на основании положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона N 44, а также условий контракта. Поскольку установлено, что контракт расторгнут, банком частично исполнены обязательства перед учреждением по выплате денежных средств, сумма которых подтверждена документально, суд пришел к выводу о правомерности требований истца по встречному иску о взыскании в его пользу с общества разницы между суммой существующей задолженности подрядчика по выплате неотработанного аванса, процентов за пользование коммерческим кредитом и штрафов (45 157 563 рубля 07 копеек) и той суммой, которая была выплачена заказчику третьим лицом (43 102 725 рублей 00 копеек). Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводами суда первой инстанции. Доводы заявителя о том, что контрактом не предусмотрено право заказчика отказаться от договора по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, о сдаче подрядчиком результата работ заказчику на большую сумму, были предметом рассмотрения судов и мотивировано отклонены. Другие приведенные в кассационной жалобе доводы выводов судов не опровергают, а лишь выражают несогласие с ними, не подтверждают существенного нарушения или неправильного применения судами норм материального и (или) процессуального права, повлиявшего на исход дела, направлены на переоценку доказательств и установленных на их основании фактических обстоятельств спора, что не входит в полномочия суда при кассационной производстве, в связи с чем, в силу статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оснований для передачи кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации не имеется. На основании изложенного, руководствуясь статьями 291.6 , 291.8 , 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья определил: отказать обществу с ограниченной ответственностью "Завод котельного оборудования" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Судья Верховного Суда Российской Федерации Е.Н.ЗОЛОТОВА ------------------------------------------------------------------